鋼結(jié)構(gòu)工程加工承攬合同

《鋼結(jié)構(gòu)工程加工承攬合同》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、鋼結(jié)構(gòu)工程加工承攬合同發(fā)包方：（以下可簡稱：甲方）承攬方：（以下可簡稱：乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合木工程的具體情況，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。一、工程名稱：工程施工地點:三、工程內(nèi)容：四、工程量和工程造價:1、工程量為：平方米，（注：如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算）。2、工程合同單價為：元/平方米，本項工程合同總造價約為:元，大寫:元。（注：如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。）!1!付款方式及工程確認(rèn)辦法:1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的%,即元，作為備料及構(gòu)件加工定金。2、材料進(jìn)入施

2、工工地，甲方付給乙方合同總款的%,即元。3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的%,即元4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的%,即元。工程竣工后7日內(nèi)甲方必須組織人驗收；7日內(nèi)若不驗收，工程視為合格。5、本項工程質(zhì)保金為合同總款%,質(zhì)保期為合同簽訂ZFI起滿壹年，質(zhì)保期滿后，余額一次付清。五、工程延期：如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。2、設(shè)計方案（結(jié)構(gòu)、造型等）有重大變更，甲方未及吋通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。3、不具備乙方

3、進(jìn)場條件（如：土建工程未到位），致使乙方不能按期進(jìn)場開展工作。4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。5、開始安裝前5H內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。6、不可抗力。（注：本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空屮飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。）六、雙方職責(zé)1、施工期間甲方耍求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或己經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)捉前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù)，甲乙雙方及其他和關(guān)施工單位

4、都有義務(wù)保護(hù)，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔(dān)和關(guān)責(zé)任。七、甲方職責(zé)：1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負(fù)責(zé)。2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男杷！?、甲方負(fù)責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。5、在施工過程中，甲方與木工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅口進(jìn)入乙方施

5、工現(xiàn)場，否則造成人員傷匸由甲方負(fù)責(zé)。八、乙方職責(zé)：1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管；乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜：1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進(jìn)出口

6、位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。2、提供土建施工進(jìn)度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。十、施工工期：在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，口歷天數(shù)工期天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。十一、合同爭議、合同的生效與終止：（一）爭議：甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。（二）、合同的生效與終止本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條

7、款自然終止。十二、交工質(zhì)量保修承諾1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。十三、其它約定：1、標(biāo)的物（即工程所含內(nèi)容的所有項目）所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方所有。2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款吋須以匯票（或轉(zhuǎn)帳支票主）的形式轉(zhuǎn)入乙方

8、公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。3、本合